2013年监理工程师《合同管理》模拟试题(4)

时间：2013-05-28  来源：建设工程网  编辑：  打印

核心内容：为帮助考生更好的备考2013年监理工程师考试，建设工程网校编特整理《合同管理》模拟试题集，供考生复习，愿考生顺利通过考试!

第 1 题 (单项选择题)

某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。

A.应该采用公开招标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标

D.可以采用直接委托

正确答案：D,

第 2 题 (单项选择题)

招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为6家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应()。

A.重新进行资格预审

B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

C.仅允许排名前5名的投标人参加投标

D.由排名第七的递补，维持6家投标人

正确答案：D,

第 3 题 (单项选择题)

工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。

A.物

B.财

C.行为

D.智力成果

正确答案：D,

第 4 题 (单项选择题)

监理人开始实行分包合同的前提是()。

A.签订分包合同协议

B.行政主管部门备案

C.委托人书面同意

D.分包形式合法

正确答案：C,

第 5 题 (单项选择题)

设计合同示范文本规定，()的设计深度应能满足编制初步设计文件和控制概算的需要。

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

正确答案：A,

第 6 题 (单项选择题)

承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由()。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.发包人和承包人共同分担

D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案：A,

第 7 题 (单项选择题)

某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

正确答案：B,

第 8 题 (单项选择题)

依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方()追究违约方的赔偿责任。

A.可选择违约金条款或定金条款

B.可以同时采用违约金和定金条款

C.应该采用违约金条款

D.必须采用定金条款

正确答案：A,

第 9 题 (单项选择题)

甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是(　)。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案：C,

第 10 题 (单项选择题)

按照《中华人民共和国合同法》的规定，()属于委托合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

正确答案：C,

第 11 题 (单项选择题)

按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是( )。

A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付

C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

正确答案：B,

第 12 题 (单项选择题)

在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张()，然后要求对方赔偿损失。

A.撤销合同，无须通知对方

B.撤销合同，但应当通知对方

C.解除合同，无须通知对方

D.解除合同，但应当通知对方

正确答案：D,

第 13 题 (单项选择题)

()是指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师

正确答案：A,

第 14 题 (单项选择题)

按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

正确答案：B,

第 15 题 (单项选择题)

某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )

A. 防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

B. 防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

C. 防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

D. 防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

正确答案：D,

第 16 题 (单项选择题)

(2010年)根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

正确答案：C,

第 17 题 (单项选择题)

企业法人()才取得法人资格。

A.成立之日

B.注册资金到位后

C.建立组织机构后

D.经工商行政管理机关核准登记后

正确答案：D,

第 18 题 (单项选择题)

《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而()的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

正确答案：D,

第 42 题 (单项选择题)

某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。

A. 发包人 B. 监理单位

C. 承包人 D. 维修公司

正确答案：C,

第 20 题 (单项选择题)

依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

正确答案：D,

第 21 题 (单项选择题)

在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

正确答案：C,

第 22 题 (单项选择题)

依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段

正确答案：D,

第 23 题 (单项选择题)

合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产也可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.定金

B.保证

C.留置

D.质押

正确答案：D,

第 24 题 (单项选择题)

承包商根据报价的工程量清单中各项工作内容项下的工程量一般为()。

A.概算工程量

B.预算工程量

C.估算工程量

D.签证工程量

正确答案：A,

第 25 题 (单项选择题)

某灾后修复工程，下列选项的各种施工合同计价方式中，最适合本工程的一项是()。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.先工后酬合同

正确答案：C,

第 26 题 (单项选择题)

合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。

A.按交易习惯

B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则

正确答案：C,

第 27 题 (单项选择题)

某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人( )。

A. 30万元 B. 70万元

C. 100万元 D. 170万元

正确答案：C,

第 28 题 (单项选择题)

建设工程施工过程中，有关工程量计量的表述，有误的是()

A.承包人为计量提供便利条件并派人参加

B.如果承包人收到通知后不参加计量，工程师自行计量的结果有效，作为工程价款支付的依据

C.工程师接到承包人的报告后7天内，按设计图样核实已完工程量，并在现场实际计量前48小时通知承包人共同参加

D.若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效

正确答案：C,

第 29 题 (单项选择题)

(2008年)下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案：A,

第 30 题 (单项选择题)

在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案：B,

第 31 题 (单项选择题)

(2008年)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验。3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

正确答案：A,

第 32 题 (单项选择题)

关于建设工程施工合同管理中发包人和承包人义务的表述，不正确的是()。

A.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施为承包人的义务

B.组织承包人和设计单位进行图样会审和设计交底为发包人的义务

C.已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，发包人承担修复费用

D.属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延

正确答案：C,

第 33 题 (单项选择题)

《合同法》规定，缔约过失责任属于( )责任。

A. 违约

B. 侵权

C. “先合同义务”

D. 无过错

正确答案：C,

第 34 题 (单项选择题)

下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案：A,

第 35 题 (单项选择题)

对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。

A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担

B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担

C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担

D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担

正确答案：D,

第 36 题 (单项选择题)

(2010年)工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

正确答案：A,

第 37 题 (单项选择题)

按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案：A,

第 38 题 (单项选择题)

某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。

A.正常监理工作

B.额外监理工作

C.变更监理工作

D.附加监理工作

正确答案：D,

第 39 题 (单项选择题)

下列选项中，可以质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利

正确答案：B,

第 40 题 (单项选择题)

索赔证据必须是事件发生时的书面文件，()的承诺不能作为索赔的证据。

A.口头承诺

B.电报

C.电子邮件

D.传真

正确答案：A,

第 41 题 (单项选择题)

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

正确答案：D,

第 42 题 (单项选择题)

(2010年)采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

正确答案：A,

第 43 题 (单项选择题)

施工合同示范文本定义的工程师是()委派的总监理工程师。

A.承包商

B.监理单位

C.上级主管部门

D.业主

正确答案：B,

第 44 题 (单项选择题)

施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《中华人民共和国合同法》中关于()的规定。

A.撤销权

B.不安抗辩权

C.后履行方抗辩权

D.同时履行抗辩权

正确答案：D,

第 45 题 (单项选择题)

全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。

A.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

正确答案：D,

第 46 题 (单项选择题)

(2010年)《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

正确答案：D,

第 47 题 (单项选择题)

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

正确答案：C,

第 48 题 (单项选择题)

《建设工程施工合同示范文本》规定，监理工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，若在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则()。

A.承包人的索赔要求已成立

B.需等待业主批准

C.监理工程建设工程合同管理师已拒绝索赔要求

D.承包人需提交现场记录和补充证据资料。

正确答案：A,

第 49 题 (单项选择题)

因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，则()。

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

正确答案：C,

第 50 题 (单项选择题)

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定的合同有效期指()。

A.监理合同注明的开始至完成的时间

B.监理合同约定的监理工作的日历天数

C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

正确答案：C,

第 51 题 (多项选择题)

工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括( )。

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表

正确答案：A,B,C,

第 52 题 (多项选择题)

按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为()。

A.工程加速索赔

B.工程变更索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同外的索赔

E.合同中默示的索赔

正确答案：C,E,

第 53 题 (多项选择题)

依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括()。

A.工程设计的建议权

B.工程规模的认定权

C.工程设计变更的决定权

D.承包人索赔要求的审核权

E.施工协调的主持权

正确答案：A,D,E,

第 54 题 (多项选择题)

某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( )。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案：A,C,E,

第 55 题 (多项选择题)

《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案：A,B,D,E,

第 56 题 (多项选择题)

停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;()。

A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案：A,D,E,

第 57 题 (多项选择题)

采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括()。

A.产品合格证、检验单

B.双方签订的采购合同

C.双方当事人共同封存的样品

D.施工合同对材料的要求

E.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证

正确答案：A,B,C,E,

第 58 题 (多项选择题)

当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。

A.放弃对其他人的到期债权

B.无偿转让财产

C.怠于行使其到期债权

D.未按合同提供担保

E.未按约定投保工程险

正确答案：A,B,

第 59 题 (多项选择题)

(2009年)依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()。

A.工程师负责分包商施工的协调管理

B.业主不参与分包合同履行的管理

C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令

D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作

E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔

正确答案：B,C,D,

第 60 题 (多项选择题)

建筑工程第三者责任险的保险范围是指在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者()。

A.人身伤亡

B.疾病

C.财产损失

D.被保险人因上述原因而支付的诉讼费用

E.事后经保险人书面同意而支付的其他费用

正确答案：A,B,C,D,

第 61 题 (多项选择题)

依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A.不免除迟延履行方的相应责任

B.双方的风险责任均不免除

C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续

D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

正确答案：A,C,D,

第 62 题 (多项选择题)

依照担保法规定，()不能作为保证合同的担保人。

A.幼儿园

B.银行

C.学校

D.企业

E.医院

正确答案：A,C,E,

第 63 题 (多项选择题)

工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。

A.样品对照法

B.经验鉴别法

C.物理试验法

D.化学实验法

E.查点法

正确答案：B,C,D,

第 64 题 (多项选择题)

依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时()履行。

A.交付不动产的，在不动产所在地

B.给付货币的，在给付货币一方所在地

C.交付动产的，在接受动产一方所在地

D.设备采购，在采购方所在地

E.材料采购，在供货方所在地

正确答案：A,E,

第 65 题 (多项选择题)

确定变更价款的原则包括()。

A.不应维持承包人投标报价单内的竞争水平

B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款

C.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行

D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

正确答案：B,D,E,

第 66 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第四章 建设工程委托监理合同 > 多项选择题 >

下列关于监理合同协调管理的说法，正确的是()。

A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料

B.委托人和承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见

C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解

D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作

E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料

正确答案：B,E,

第 67 题 (多项选择题)

《中华人民共和国合同法》规定的无效合同条件包括()。

A.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益

B.损害社会公共利益

C.在订立合同时显失公平

D.恶意串通损害第三人利益

E.违反行政法规的强制性规定

正确答案：A,B,D,E,

第 68 题 (多项选择题)

审核索赔计算的正确性：所采用的费率是否合理、适度，主要注意的问题有：()。

A.工程量表中的单价是综合单价

B.停工损失以日工费计算

C.闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬，通常采取人工单价乘以折算系数计算

D.停工损失不应以日工费计算

E.正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法而造成的功率降低损失

正确答案：A,C,D,E,

第 69 题 (多项选择题)

发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()。

A.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)

B.提供城市规划许可文件

C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图

D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图

E.提供地震安全性评价和环境评价

正确答案：A,C,D,

第 70 题 (多项选择题)

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是()。

A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

正确答案：B,E,

第 71 题 (多项选择题)

依据FIDIC《施工合同条件》的规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括()。

A.不可预见的外界条件

B.流行传染病导致工程停工

C.延误移交施工现场

D.业主提前占用部分工程

E.不可抗力造成的损害

正确答案：A,C,E,

第 72 题 (多项选择题)

下列应当作为无效投标文件的情形有()。

A.投标中报价发生细微偏差

B.投标文件的关键内容字迹模糊

C.未按照要求提供投标保证金

D.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章

E.投标文件未按照招标文件的要求予以密封

正确答案：B,C,D,E,

第 73 题 (多项选择题)

招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括()。

A.要求施工企业必须具备一定的资质等级

B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

C.要求投标人必须拥有进口的施工机具

D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的

正确答案：C,D,E,

第 1415 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第九章 建设工程施工索赔 > 多项选择题 >

监理工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有()。

A.索赔资料已经建设主管部门审查合格

B.损失的原因不属承包商，而属于分包商

C.承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告

D.承包商在索赔事件发生后28天内向监理工程师提交了索赔意向通知

E.合同相比，事件造成了承包商损失

正确答案：D,E,

第 75 题 (多项选择题)

不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括()。

A.战争、动乱、空中飞行物坠落

B.其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾

C.正常的阴雨天气

D.承包人责任造成的爆炸

E.专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害

正确答案：A,B,E,

第 76 题 (多项选择题)

当施工过程中发生哪些情况，工程师可以发布暂停施工，()。

A.外部条件的变化

B.协调管理的需要

C.施工质量不合格

D.发包人应承担责任的原因

E.承包人调换技术员

正确答案：A,B,C,D,

第 77 题 (多项选择题)

依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

正确答案：C,D,

第 78 题 (多项选择题)

招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标相关文件

E.资格预审

正确答案：A,B,D,

第 79 题 (多项选择题)

施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向()请求撤销合同。

A.建设行政主管部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.工程师

E.设计单位

正确答案：B,C,

第 80 题 (多项选择题)

依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有()。

A.指示承包人提前竣工

B.指示承包人缩短合同工期

C.指示承包人删减合同约定的某些工作内容

D.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额

E.承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录

正确答案：A,B,

来源：建设工程教育网