2011年监理工程师《合同管理》冲刺题（15）

时间：2011-05-16  来源：  编辑：  打印

1．依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ 　）属于发包人应当完成的工作。
　　A．办理施工许可证
　　B．提供工程进度计划
　　C．确定坐标控制点
　　D．做好施工现场地下管线的保护工作
　　E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
　　【答案】ACE
　　【解析】施工合同中发包人的工作。

2．依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（ 　）。
　　A．工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
　　B．承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
　　C．发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
　　D．工程所需清理、修复费用，由发包人承担
　　E．延误的工期相应顺延。
　　【答案】ADE
　　【解析】合同约定工期内发生的不可抗力事件的合同责任。

3．按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（ 　）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
　　A．承包人未能及时调配施工机械
　　B．发生不可抗力
　　C．雨季天数增多
　　D．工程量变化和设计变更
　　E．一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停要累计超过8小时
　　【答案】BDE
　　【解析】工期可以顺延的条件。

4．下列关于竣工验收说法正确的是（ 　）。
　　A．工程验收是合同履行中一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或者竣工验收未通过的，发包人不得使用
　　B．发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任
　　C．竣工验收是指整体工程的竣工验收
　　D．对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组
　　E．发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，共验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可
　　【答案】ABE
　　【解析】工程竣工验收的程序。
　　C工程验收一般可分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两大类，在FIDIC合现条件中，还可以分区段验收
　　D发包人收到竣工验收报告后28天组织验收

5．依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ 　）。
　　A．不免除迟延履行方的相应责任
　　B．双方的风险责任均不免除
　　C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
　　D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
　　E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
　　【答案】ACD
　　【解析】迟延履行合同期间发生的不可抗力事件的合同责任。
　　迟延履行合同期间发生的不可抗力事件的合同责任处理：
　　 迟延履行合同后发生的不可抗力，不能免除迟延履行方的责任
　　 保险
　　 发包人办理的工程险，工期顺延时由发包人办理延续手续
　　 承包人原因延期的，承包人应自费办理保险延续手续
　　 保险公司赔偿不能全部弥补的损失部分，由合同约定的责任方承担赔偿义务

6．依据施工合同示范文本通用条款规定；进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ 　）。
　　A．发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见，
　　B．需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用
　　C．需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
　　D．发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可
　　E．检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
　　【答案】ABCE
　　【解析】竣工验收后的管理。D发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工验收报告已被认可。

7．依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权（ 　）。
　　A．留置该工程
　　B．与发包人协议将该工程折价
　　C．直接委托拍卖公司拍卖该工程
　　D．申请人民法院将该工程依法拍卖
　　E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
　　【答案】BDE
　　【解析】竣工阶段发包人的违约责任。承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先。
　　　
　　8．依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ 　）。
　　A．负责修改施工进度计划
　　B．向承包人直接发出提前竣工的指令
　　C．与承包人协商并签订提前竣工协议
　　D．为承包人提供赶工的便利条件
　　E．减少对工程质量的检测试验
　　【答案】CD
　　【解析】发包人要求提前竣工。
　　发包人要求提前竣工，双方签订提前竣工协议，协议包括以下内容：
　　 提前竣工时间
　　 发包人为赶工应提供的方便条件
　　 承包人的赶工措施
　　 提前竣工所需追加合同价款

9．建设行政主管机关对建设活动实施的监督包括（ 　）
　　A．对招标申请报送材料进行审查
　　B．对投标申请报送材料进行审查
　　C．对中标结果和合同的备案审查
　　D．竣工验收程序和监理报告的备案审查
　　E．竣工的工程资料备案
　　【答案】ACDE
　　【解析】建设行政主管机关的监督活动。只对招标材料审查，对投标材料不审查

10．在下列（ 　）情况下，工程师可以暂停施工。
　　A．地方法规要求在某一时间段内不允许施工
　　B．同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰
　　C．施工作为方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
　　D．发包人订购的设备已运抵施工现场
　　E．施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护
　　【答案】ABCE
　　【解析】工程师指示暂停施工的情况。D是正常的活动，无须暂停施工
　　工程师指示的暂停施工的情形
　　 外部条件的变化
　　 发包人应承担责任的原因
　　 协调管理的原因
　　 承包人的原因

建设工程网校整理

来源：建设工程教育网